Извещение №ЗК-183-030-10

 

Извещение №ЗК-183-030-10 о размещении заказа путем запроса котировок на на выполнение работ по содержанию и эксплуатации  4 (четырех) территориально объединенных дворовых спортивных площадок на территории внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве

Заказчик:

Наименование заказчика: муниципальное учреждение внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве «Досуговый центр «Ровесник»

Место нахождения: г. Москва, Мичуринский проспект, дом 27, корпус 1.

Контактная информация:

Почтовый адрес: 119607, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 27, корпус 1

Номер контактного телефона: Тел/факс: 932-44-00

Контактное лицо по вопросам размещения муниципального заказа: Заляева Гузель Айдаровна, тел. 932-44-00

Источник финансирования заказа: бюджет внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве.

Наименование и характеристики предмета  муниципального заказа:  выполнение работ по уборке оснований  дворовых спортивных площадок и подходов к ним (подметание и уборка листьев, сучьев, мусора, уборка снега),  обеспечение водоснабжения и заливки катков. Уборка не реже 1 раза в 2 дня.

Объем выполнения работ: выполнение работ по содержанию 4 (четырех) территориально объединенных спортивных площадок общей площадью 2480 кв.м:

ул.Мосфильмовская, д.17/25 - 420 кв.м (покрытие- гранитный отсев; уборка);

 ул. Мосфильмовская, д.78 -800 кв.м (покрытие-асфальт; ноябрь-уборка, декабрь-уборка+заливка);

Ломоносовский пр-кт, д.33, к.1- 460 кв.м (покрытие-асфальт; уборка);

Мичуринский пр-кт, д.54, к.4- 800 кв.м (покрытие-асфальт; ноябрь-уборка, декабрь-уборка+заливка).

Место выполнения работ: г.Москва, ул.Мосфильмовская, д.17/25; ул. Мосфильмовская, д.78; Ломоносовский пр-кт, д.33, к.1; Мичуринский пр-кт, д.54, к.4.

Сроки выполнения контракта: ноябрь-декабрь 2010 года

Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: В стоимость контракта входят все необходимые платежи, а также налоги и сборы.

Максимальная цена контракта: 133275 руб. 00 коп. (Сто тридцать три тысячи двести семьдесят пять рублей 00 копеек)

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: оплата производится по факту выполненных работ(услуг) в соответствии с подписанными сторонами актами.

Срок подписания муниципального контракта: Муниципальный контракт подписывается с победителем в проведении запроса котировок в срок не ранее семи и  не позднее двадцати дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Информация о подаче котировочных заявок

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, дом 27, корпус 1 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00.

Дата начала подачи котировочных заявок: 22 октября 2010 года

Дата окончания срока подачи котировочных заявок:  02 ноября 2010 года 13:00 по московскому времени

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Заявка должна быть подана в следующей форме:

Проект контракта

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт №________

на выполнение работ по содержанию и эксплуатации 4 (четырех)

территориально объединенных спортивных площадок

на территории внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве

 

город Москва                                                                        «____» ____________ 2010 года

 

Муниципальное учреждение внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве «Досуговый центр «Ровесник», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Заляевой Г. А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице __________________________________________, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, и каждый в отдельности Сторона, с соблюдением требований Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и эксплуатации 7 (семи) территориального объединенных спортивных площадок на территории внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве (протокол № ____________ от ____________ года), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее по тексту — Контракт) о нижеследующем:

 

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Заказчика поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанности на работы по содержанию и эксплуатации 4 (четырех) территориально объединенных спортивных площадок на территории внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве, в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1), Инструкцией по подготовке и заливке льда (Приложение 3) являющимися неотъемлемой частью  настоящего Контракта.

1.2. Место, характеристики и объем выполнения работ определены в Техническом задании (Приложение 1).

1.3. Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Оформить начало выполнения работ Актом открытия объектов с Заказчиком.

2.1.2. Выполнить работы, составляющие предмет настоящего Контракта, надлежащего качества в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и приложениями к нему, а также в пределах общей стоимости работ в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

2.1.3. Сдать результаты выполненных работ Заказчику и предоставить Заказчику при передаче результатов работ всю необходимую и надлежащим образом оформленную документацию.

            2.1.4. Обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими нормами эксплуатации (техническими регламентами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами и др.), Производственно-технологическим регламентом содержания дворовых территорий, утвержденным 29.05.2007 первым заместителем Мэра Москвы в правительстве Москвы, Правилами санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 09.11.1999 №1018 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, в том числе: техническое обслуживание, выполнение работ по текущему ремонту и санитарному содержанию спортивных площадок, обеспечивающих требования по охране жизни и здоровья лиц, занимающихся на спортивных площадках.

2.1.5. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям безопасности для жизни и здоровья третьих лиц, посещающих спортивные площадки, являющиеся объектом работ, составляющих предмет настоящего Контракта.

2.1.6. Обеспечить во время выполнения работ проведение мероприятий по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, а также сохранности спортивного инвентаря и оборудования.

2.1.7. Обеспечить постоянный контроль за процессом выполнения работ и принимать меры по своевременному устранению выявленных неисправностей и недостатков.

2.1.8. Согласовать с Заказчиком не менее чем за 5 (пять) рабочих дней срок приемки результатов работ в случае досрочного выполнения работ.

2.1.9. Немедленно информировать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении любых не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

2.1.10. Гарантировать качество результатов всех работ, составляющих предмет настоящего Контракта, в течение всего срока действия настоящего Контракта.

2.1.11. Заблаговременно приглашать (в письменной форме) представителя Заказчика на проведение скрытых работ.

2.1.12. В случае превышения единичных расценок и нормативов по обслуживанию, ремонту, эксплуатации и уборке спортивных площадок, вернуть излишне выплаченные Подрядчику средства в бюджет внутригородского муниципального образования. 

2.1.13. При исполнении муниципального Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1.      Самостоятельно определять способы выполнения работ и осуществлять свою деятельность на основе хозяйственной самостоятельности.

2.2.2.      Выполнить и сдать отдельные виды работ досрочно по согласованию с Заказчиком и в соответствии с положениями пункта 2.1.8 настоящего Контракта.

2.2.3.      Привлечь с письменного согласия Заказчика третьих лиц (субподрядчиков) для выполнения отдельных видов работ.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1.      Принять у Подрядчика результаты работ на соответствие их объема и качества требованиям в порядке, установленном в разделе 4 настоящего Контракта, при условии их надлежащего качества.

2.3.2.      Незамедлительно заявить Подрядчику о выявленных при приемке работ недостатках и любых отступлениях от Контракта, ухудшающих результат работы.

2.3.3.      Оплатить принятые работы в соответствии с положениями раздела 3 настоящего Контракта.

2.3.4.      Содействовать Подрядчику в разрешении вопросов, возникающих в процессе выполнения работы.

2.3.5.      В случае перемены муниципального Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности муниципального Заказчика по Контракту переходят к новому муниципальному Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

2.4.      Заказчик вправе:

2.4.1.      Поручать Подрядчику выполнение работ, составляющих предмет настоящего Контракта.

2.4.2.      Проверять во всякое время ход и качество работ, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность, а также осуществлять функции технического надзора.

2.4.3.      Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.4.4.      Предъявлять требования, связанные с недостатками результатов работ, обнаруженными в течение гарантийного срока, установленного в пункте 2.1.12 настоящего Контракта.

2.4.5.      Требовать от Подрядчика информацию о ходе выполнения работ и представления документов, подтверждающих качество выполненных работ.


3. цена МУНИЦИПАЛЬНОГО контракта

и УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ Работ

3.1. На основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол № ____________ от ____________ года), Общая стоимость выполняемых работ, указанных в пункте 1.1 настоящего Контракта, составляет ____________ (____________) рублей ____ копеек, с учетом НДС (18%), согласно локальной смете (Приложение 2) и является твердой на весь период действия настоящего Контракта, и не может изменяться в ходе исполнения муниципального Контракта.

3.2. Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального Контракта.

3.4.            Оплата работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Контракта, производится безналичным расчетом  за фактически выполненные работы на основании подписанного Акта приема работ, в течение 10 (десяти) дней, при условии окончательной сдачи результатов работ и выполнения работы надлежащего качества и в согласованный Сторонами срок.

3.5.            Все расходы Подрядчика на зарплату работников, инвентарь, материалы, оплату за воду, свет, а также налоги, пошлины, прочие сборы и обязательные платежи, которые Подрядчик должен оплачивать в соответствии с условиями настоящего Контракта или на иных основаниях, включены в Общую стоимость настоящего Контракта.

3.6. В случае отсутствия бюджетного финансирования и невозможности выполнения обязательств по настоящему муниципальному Контракту в установленные сроки, Заказчик освобождается от ответственности в соответствии с п. 1 ст. 401 Гражданского кодекса РФ. Исполнение обязательств в этом случае производится после поступления средств из бюджета на бюджетный счет Заказчика. При уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования работ Стороны должны согласовать новые сроки выполнения работ, а если необходимо, и другие условия выполнения работ в 30-дневный (тридцатидневный) срок с момента принятия уполномоченным муниципальным органом решения об уменьшении средств бюджета, выделенных для финансирования работ.

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

4.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31-го декабря 2010 года включительно.

4.2. Период выполнения работ устанавливается с момента подписания Контракта по 31 декабря 2010 года.

4.3. Контракт может быть расторгнут досрочно в соответствии с действующим законодательством на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

4.4. Окончание срока действия настоящего Контракта или его досрочное расторжение не освобождает Стороны от ответственности за нарушение условий настоящего Контракта, допущенных в период срока его действия, и не снимает со Сторон обязательств по окончательным расчетам. В случае расторжения или истечения срока действия настоящего Контракта его положения будут применяться до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы все обязательства по платежам и штрафным санкциям, возникшим в период действия Контракта.

 

5. порядок приемки ВЫПОЛНЕННЫХ работ

5.1 Заказчик осуществляет контроль за соответствием объёмов, сроков и качества выполненных работ путём составления актов контрольных проверок с участием Подрядчика с периодичностью, определяемой Заказчиком.

5.2 Не позднее 5 числа каждого месяца, следующего за отчётным, по настоящему Контракту Исполнитель передает Заказчику подписанный им Акт приемки выполненных работ (далее по тексту Акт).

       5.3 В течение десяти рабочих дней, начиная со дня получения Акта,  Заказчик рассматривает данный Акт на предмет соответствия выполненных работ условиям настоящего Контракта с учётом актов контрольных проверок.

           5.4 В случае отсутствия замечаний к выполненным работам Подрядчика Заказчик  в течение десяти рабочих дней, начиная со дня получения Акта,  подписывает его и передает его Подрядчику.

5.5 В случае мотивированного письменного отказа Заказчика от приемки работы, Заказчик в течение двух рабочих дней составляет Протокол с указанием перечня недостатков, их объема и сроков их устранения.  Если эти недостатки были допущены по вине самого Подрядчика, то устранение недостатков осуществляется за счет средств Подрядчика.

5.6. После устранения Подрядчиком выявленных недостатков, Подрядчик повторно передает Заказчику Акт. Порядок последующего рассмотрения Заказчиком Акта соответствует вышеуказанному.


6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.            За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.            Сторона освобождается от ответственности за просрочку исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, если докажет, что просрочка исполнения произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.3.      В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Заказчик также освобождается от ответственности в соответствии с п. 3.6. настоящего Контракта.

При наступлении указанных обстоятельств, Сторона обязана без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего Контракта.

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается муниципальным Контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации). Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

При наступлении указанных обстоятельств, Сторона обязана без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону и согласовать свои дальнейшие действия по выполнению настоящего Контракта.

6.5.            При неудовлетворительном качестве выполнения работ Заказчик не оплачивает работу Подрядчика до устранения выявленных недостатков.

6.6.            Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлеченных к выполнению отдельных видов работ субподрядчиков.

6.7.            Подрядчик несет ответственность за несохранность спортивного инвентаря и оборудования, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Контракта.

6.8.            Подрядчик возмещает суммы убытков (штрафных санкций, компенсаций и пр.), понесенных Заказчиком в связи с привлечением к ответственности компетентными органами в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения работ Подрядчиком, в течение 5 (пяти) дней с даты предоставления ему Заказчиком документов, свидетельствующих об обращении взыскания на Заказчика.

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НепреодолимОЙ силЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1. настоящего Контракта, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. Подрядчик несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.

8.4. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются Арбитражным судом города Москвы. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы, Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

8.5. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны представителями обеих Сторон.

9.2. Настоящий Контракт подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.3. Все приложения к настоящему Контракту составляются в 2 (двух) экземплярах (по 1 (одному) для каждой из Сторон), подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемой частью.

9.4. Перечень приложений к настоящему Контракту:

9.4.1. Приложение 1 - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по содержанию и эксплуатации 4 (четырех) территориально объединенных спортивных площадок на территории внутригородского муниципального образования Раменки в городе;

9.4.2. Приложение 2 – ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА на выполнение работ по содержанию и эксплуатации 4 (четырех) территориально объединенных спортивных площадок на территории внутригородского муниципального образования Раменки в городе;

9.4.3. Приложение 3 –ИНСТРУКЦИЯ по подготовке и заливке льда на дворовых спортивных площадках.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1. В случае изменения адреса и/или банковских реквизитов, Сторона, чьи реквизиты изменились, обязана уведомить другую Сторону об этих изменениях не позднее 5 (пяти) рабочих дней.

 

10.2. Заказчик

Муниципальное учреждение внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве «Досуговый центр «Ровесник»

ИНН / КПП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место нахождения

 

Р/с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банк

 

БИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. ПОДРЯДЧИК
 

Место нахождения

 

ИНН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КПП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р/с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К/с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банк

 

БИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик:

Директор муниципального учреждения внутригородского

муниципального образования Раменки в городе Москве «Досуговый центр «Ровесник»

 

 

 

Подрядчик:

 

____________________ /Г.А.Заляева

 

____________________ /

«____» ____________ 20___ года

 

«____» ____________ 20___ года


 

Приложение  1

к муниципальному контракту №________

от «____» ____________ 2010 года

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию и эксплуатации 4 (четырех) территориально объединенных спортивных площадок на территории внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве

 

1.                     Наименование выполняемых работ:  Содержание и эксплуатация 4 (четырех) территориально объединенных спортивных площадок на территории внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве.

2.                     Объем выполняемых работ: Выполнение работ по содержанию и эксплуатации 4 (четырех) территориально объединенных спортивных площадок общей площадью 2480 кв.м:

- ул.Мосфильмовская, д. 17/25 - спортивная площадка площадью 420 кв.м (покрытие- гранит.отсев);

- ул.Мосфильмовская, д. 78 - спортивная площадка площадью 800 кв.м (покрытие-асфальт);

- Ломоносовский пр-кт, д. 33,к.1 - спортивная площадка площадью 460 кв.м (покрытие-асфальт);

- Мичуринский пр-кт, д. 54,к.4 - спортивная площадка площадью 800 кв.м (покрытие- асфальт).

3.                     Место выполнения работ: Территория внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве: ул.Мосфильмовская, д. 17/25; ул.Мосфильмовская, д. 78; Ломоносовский пр-кт, д. 33,к.1; Мичуринский пр-кт, д. 54,к.4.

4.                     Сроки выполнения работ: ноябрь- декабрь 2010 года.

5.                     Цели использования результатов работ: Содержание и эксплуатация 4 (четырех) территориально объединенных спортивных площадок на территории внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве.

6.                     Краткая характеристика выполняемых работ.

 Содержание и эксплуатация 4 (четырех) территориально объединенных спортивных площадок на территории внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве, включая:

·     обеспечение функционирования спортивных площадок в соответствии с их назначением;

·     уборка оснований спортивных площадок (подметание и уборка листьев, сучьев, мусора (технических и бытовых отходов), уборка снега);

·     обеспечение водоснабжения спортивных площадок и заливка катков;

·     хранение неиспользуемого спортивного инвентаря и оборудования;

·   непредвиденные работы, связанные с содержанием и эксплуатацией спортивных площадок.

7.  Условия выполнения работ.

·                        Уборка оснований спортивных площадок

Включает в себя подметание и уборку листьев, сучьев, мусора (технических и бытовых отходов), уборку снега.

Периодичность уборки: не реже 1 раза в 2 дня.

Период уборки устанавливается муниципальным заказчиком и включает в себя подметание, уборку мелкого и крупного бытового мусора и других видимых загрязнений, сгребание и вывоз снега, проведение снегоуборочных работ сразу по окончании снегопада.

Уборка снега на катках должна обеспечивать сохранность ледового покрытия.

·                        Обеспечение водоснабжения спортивных площадок и заливка катков

Подрядчик решает с ресурсоснабжающей или управляющей организацией вопрос обеспечения водоснабжения спортивных площадок, производит заливку катков, оплачивает потребление воды.

Адреса заливки катков: ул.Мосфильмовская, д.17/25 (800 кв.м), Мичуринский пр-кт., д.54, к.4 (800 кв.м).

Период заливки катков: декабрь.

Наливной каток должен иметь толщину льда не менее 6-10 см. Каток должен иметь гладкую поверхность льда без трещин и выбоин. Возникающие во время катания повреждения поверхности льда должны немедленно ограждаться подвижными знаками и устраняться.

Заливка катков производится в соответствии с рекомендациями Департамента физической культуры и спорта города Москвы по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства на 2010 год.

8. Общие требования к выполнению работ.

Фиксированные цены на весь срок выполнения работ.

Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с Муниципальным контрактом.

Подрядчик должен гарантировать надлежащее качество выполнения работ.

В случае выполнения работ несоответствующего качества, Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с требованиями Заказчика, и несет расходы, связанные с заменой данных работ.

Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с действующими нормами эксплуатации (техническими регламентами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами и др.), Производственно-технологическим регламентом содержания дворовых территорий, утвержденным 29.05.2007 первым заместителем Мэра Москвы в правительстве Москвы, Правилами санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 09.11.1999 №1018 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, в том числе: техническое обслуживание, выполнение работ по текущему ремонту и санитарному содержанию спортивных площадок, обеспечивающих требования по охране жизни и здоровья лиц, занимающихся на спортивных площадках.

Работы выполняются Подрядчиком лично согласно Муниципальному контракту.

В случае привлечения субподрядчиков, согласовать такое привлечение с Заказчиком. При привлечении субподрядчиков Подрядчик обязан предоставить полный финансовый отчет.

Подрядчик регулярно, не реже 1 раза в 3 дня проводит обследование технического состояния спортивных площадок. При выявлении поломок, неисправностей и т. п.  Подрядчик обязан немедленно обеспечить безопасность третьих лиц (посетителей спортивных площадок и др.), а также в срок не более 2-х дней с момента обнаружения соответствующих неисправностей приступить к работам по их устранению.

Заказчик имеет право направить своего представителя для участия в обследовании технического состояния спортивных площадок.

9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.

Выполняемые работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

10. Порядок сдачи и приемки результатов работ.

Подрядчик не позднее 25 (двадцать пятого) числа расчетного месяца представляет Заказчику подписанный им Акт приема работ.

11. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ.

Подготовка спортивных площадок к зимнему периоду включает в себя весь комплекс вышеуказанных работ, необходимых для полного функционирования спортивных площадок (сроки по согласованию).

12.                 Требования по объему гарантий качества работ: 100 % на все виды работ.

13. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: На период выполнения работ: с момента заключения контракта года по 31 декабря 2010 года.





 

Заказчик:

Директор муниципального учреждения внутригородского

муниципального образования Раменки в городе Москве «Досуговый центр «Ровесник»

 

 

 

 

Подрядчик:

____________________ /Г.А.Заляева

 

____________________ /

«____» ____________ 20___ года

 

«____» ____________ 20___ года









 

 


 

 

Приложение  2

к муниципальному контракту №_____

от «____» ____________ 2010 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

 

на содержание и эксплуатацию 4 (четырех) территориально объединенных спортивных площадок на территории внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве

 

 

 

(составляется Подрядчиком)










 

 

Заказчик:

Директор муниципального учреждения внутригородского

муниципального образования Раменки в городе Москве «Досуговый центр «Ровесник»

 

 

 

 

Подрядчик

 

____________________Г.А.Заляева

 

____________________ /

«____» ____________ 20___ года

 

«____» ____________ 20___ года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3

к муниципальному  контракту

_________________

от «___» ___________ 2010 года

 

ИНСТРУКЦИЯ

по подготовке и заливке льда на дворовых спортивных площадках

 

1.                 Перед началом заливки необходимо подготовить основание из укатанного снега. Снег должен быть укатан до состояния, когда по нему можно ходить, практически не проваливаясь. Основание должно быть толщиной около 5 см. Если площадки не имеют бортов, то по периметру можно сделать небольшой бруствер высотой 15-20 см. Снег можно укатывать обычным ручным садовым катком.

2.                 Заливать лёд можно при температуре воздуха не выше  4-5 градусов мороза, при температуре выше всего на 1 градус,  вода будет замерзать почти целый день

3.                 Заливать лучше через пожарный гидрант, используя для этого прорезиненные пожарные рукава и пожарный ствол с распылителем. При использовании распылителя структура льда получается однородная, в то время как при заливке сплошной струёй лёд образуется слоистый, сильнее выкрашивается при катании. При сильном морозе, от 15 градусов и ниже, при заливании струёй получается следующий эффект: сверху образуется корка льда, под которой вода растекается, и образуются пустоты, после чего верхний слой трескается и проваливается. Этого не происходит при использовании распылителя.

4.                 Технология заливки: напыляется слой воды (без образования больших луж), после этого делается перерыв на 2-3 часа, пока слой не замерзнет. Затем можно напылять следующий слой. Необходимо обратить внимание на следующее: шланги или пожарные рукава не должны долго лежать на льду на одном и том же месте – лёд под ними начинает таять. Так же не рекомендуется заливать лёд во время снегопада, иначе он получатся бугристым. Перед каждой заливкой лёд надо очищать от снега.

5.                 Заливку льда можно производить как по часовой стрелке, так и против по кругу, учитывая направление ветра необходимо лить воду стоя спиной к ветру.

6.                 Для нормальной эксплуатации катка в течение всего сезона в первый раз необходимо наморозить слой льда толщиной не менее 10-15 см. Это связано с тем, что за один день посетители катка обычно срезают коньками 1-2 сантиметра льда, а погодные условия могут не позволить производить заливку катка каждый день.

7.                 Если есть доступ к горячей воде, то лёд можно заглаживать. В этом случае нужно сделать большую швабру с тряпкой и, поливая тряпку горячей водой, перемещать швабру по льду, либо использовать специальное приспособление.

8.                 Со временем на льду могут появляться глубокие порезы и большие ямы. Перед началом следующей заливки их необходимо устранить. Ремонт производится следующим образом: в ведре замешивается каша из снега и воды порезы и ямки замазываются этой кашей, и после того, как эти места подмёрзнут, их подравнивают скребком, затем можно начинать заливку катка.

Заказчик:

Директор муниципального учреждения внутригородского

муниципального образования Раменки в городе Москве «Досуговый центр «Ровесник»

 

 

 

Подрядчик

 

____________________Г.А.Заляева

 

____________________ /

«____»___________2010г.                                         «____»____________2010г.

 






ОБРАЗЕЦ
«__»________ ____г.
на № _____________
Директору муниципального учреждения
внутригородского муниципального
образования Раменки в городе Москве
«Досуговый центр «Ровесник»
Заляевой Г.А.


КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив Извещение о проведении запроса котировок на ___________ (предмет запроса котировок, реестровый номер ___________), мы, _____________________________________________,
1. Указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование и местонахождения (для юридического лица); Ф.И.О. и место жительства (для физического лица), банковские реквизиты, контактный телефон;
2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
3. Наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ;
4. Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в Извещении о проведении запроса котировок______________
5. Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи)_________________________



Уполномоченный представитель

участника размещения заказа ________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по московскому времени.
Контактное лицо: Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________; адрес электронной почты _________________.