Извещение №ЗК-183-014-10 (2)

Извещение №ЗК-183-014-10 (2) о повторном размещении заказа на выполнение работ по уборке дворовой спортивной площадки

Заказчик:

Наименование заказчика: муниципальное учреждение внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве «Досуговый центр «Ровесник»

Место нахождения: г. Москва, Мичуринский проспект, дом 27, корпус 1.

Контактная информация:

Почтовый адрес: 119607, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 27, корпус 1

Номер контактного телефона: Тел/факс: 932-44-00

Контактное лицо по вопросам размещения муниципального заказа: Заляева Гузель Айдаровна, тел. 932-44-00

Источник финансирования заказа: бюджет внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве.

Наименование и характеристики предмета муниципального заказа: выполнение работ по уборке покрытия дворовой спортивной площадки (гранитный отсев) и подходов к дворовой спортивной площадке. Март – уборка не менее 10 раз в месяц, апрель-октябрь – уборка каждый день

Место выполнения работ: спортивная площадка площадью 1250 кв. м по адресу ул. Лобачевского,д.100, к.3

Сроки выполнения контракта: март-октябрь 2010 года

Сведения о включенных в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: В стоимость контракта входят все необходимые платежи, а также налоги и сборы.

Максимальная цена контракта: 28624 (двадцать восемь тысяч шестьсот двадцать четыре ) рубля

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: окончательная оплата производится на основании произведенных работ в соответствии с подписанными сторонами актами.

Срок подписания муниципального контракта: Муниципальный контракт подписывается с победителем в проведении запроса котировок в срок не ранее семи и не позднее двадцати дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Информация о подаче котировочных заявок

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, дом 27, корпус 1 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00.

Дата начала подачи котировочных заявок: 16 февраля 2010 года

Дата окончания срока подачи котировочных заявок: 24 февраля 2010 года 13:00 по московскому времени

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок.

Заявка должна быть подана в следующей форме:

Проект контракта

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на выполнение работ для нужд внутригородского муниципального образования Раменки в городе Москве

город Москва «____» 2009 года

Муниципальное учреждение «Досуговый центр «Ровесник», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Заляевой Г. А., действующего на основании Устава муниципального учреждения с одной стороны, и ____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________, действующего на основании ________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации, на основании результатов размещения муниципального заказа составили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по уборке дворовой спортивной площадки по ул. Лобачевского, д.100,к.3 (1250 кв. м) с 1 марта 2010 года по 30 сентября 2010 года (далее - Работы).

1.2. Работы выполняются с использованием материалов и оборудования Подрядчика.

1.3. Выполнение работ по уборке покрытия дворовой спортивной площадки (гранитный отсев) и подходов к дворовой спортивной площадке. Март – уборка не менее 10 раз в месяц, апрель-октябрь – уборка каждый день.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена Контракта включает общую стоимость всех работ оплачиваемых Заказчиком Подрядчику за полное выполнение Подрядчиком своих обязательств по выполнению работ по Контракту, с учетом пункта 2.4 настоящего Контракта.

2.2. Выполнение работ оплачивается Заказчиком по ценам в соответствии с заявкой (предложением) Подрядчика, поданной в ходе размещения муниципального заказа.

2.4. Цена Контракта составляет ____________________________________ руб., в том числе НДС -_____% _______________________________________руб. (цифрами и прописью).

2.5. Оплата выполненных Работ осуществляется в течение _____ банковских дней с момента подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта выполненных работ (пункт 5.2. настоящего Контракта).

3. СРОКИ Выполнения работ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Не позднее 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным по настоящему Контракту Исполнитель передает Заказчику, подписанный им Акт приемки выполненных работ и прилагаемые к нему сметы.

3.2. Оплата по Контракту осуществляется ежемесячно, на основании Актов приемки выполненных работ, по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указание новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика несет Подрядчик.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик:

4.1.1. Обязуется оформить начало производства Работ актом открытия объекта с Заказчиком.

4.1.2. Обязуется обеспечить производство Работ в полном соответствии с нормативно-технической документацией и проектно-сметной документацией (ГОСТ, СНиП, Правила безопасности и т.д.), Правилами санитарного содержания территорий, организации, уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве, утвержденными постановлением Правительства Москвы №1018 от 9 ноября 1999г., и другими нормативными правовыми актам Российской Федерации и города Москвы, регламентирующими содержание дворовых территорий и спортивных площадок.

4.1.3. Обязуется обеспечить объект необходимыми материалами и оборудованием, а также осуществить их приемку, доставку, складирование и охрану за свой счет;

4.1.4. Обязуется обеспечить во время производства Работ мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, а также сохранности материалов и оборудования до подписания Акта реализации Контракта;

4.1.5. Обязуется предоставить Заказчику при передаче результата Работ всю необходимую исполнительную и техническую документацию (при необходимости – согласованную и/или утвержденную компетентными органами);

4.1.6. Обязуется в случае направления Заказчиком специалистов-экспертов обеспечить необходимые условия для их работы;

4.1.7. Вправе по согласованию с Заказчиком выполнить и сдать Работы досрочно;

4.1.8. Обязуется возмещать суммы штрафных санкции, возложенные на Заказчика службами контроля г. Москвы, в случае некачественного проведения Работ Подрядчиком, в течение 5 дней с даты предоставления ему Заказчиком пакета документов, свидетельствующих об уплате вышеуказанных штрафных санкций;

4.1.9. Обязуется, в случае привлечения третьих лиц к исполнению отдельных Работ по настоящему Договору, согласовать такое привлечение с Заказчиком;

4.2. Заказчик:

4.2.1. Обязуется оплачивать выполняемые Подрядчиком Работы.

4.2.3. Обязуется осуществлять приемку Работ.

4.2.4. Обязуется осуществлять контроль над соответствием объемов и сроков выполненных и предъявленных к оплате Работ Графику выполнения работ и актам выполненных работ;

4.2.5. Обязуется участвовать в проверках процесса выполнения Работ, проводимых органами государственного надзора;

4.2.6. Обязуется содействовать Подрядчику в разрешении вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Контракту;

4.2.7. Вправе направить специалистов-экспертов в случае необходимости проверки качества выполнения Работ и целевого использования средств по настоящему Контракту, а Подрядчик обязан обеспечить необходимые условия для их работы;

4.2.8. Вправе полностью или частично отказаться от исполнения настоящего Контракта в случае несоблюдения Подрядчиком качества работ, нарушения Подрядчиком технологии производства работ, нарушения Подрядчиком сроков производства работ, нарушения Подрядчиком требований нормативно-технической документации, а также в случае непредоставления обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту, когда требование предоставления такого обеспечения предусмотрено настоящим Контрактом.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1 Заказчикосуществляет контроль за соответствием объёмов, сроков и качества выполненных работ путём составления актов контрольных проверок с участием Подрядчика с периодичностью, определяемой Заказчиком.

5.2 Не позднее 5 числа каждого месяца, следующего за отчётным, по настоящему Контракту Исполнитель передает Заказчику подписанный им Акт приемки выполненных работ (далее по тексту Акт).

5.3 В течение десяти рабочих дней, начиная со дня получения Акта, Заказчик рассматривает данный Акт на предмет соответствия выполненных работ условиям настоящего Контракта с учётом актов контрольных проверок.

5.4 В случае отсутствия замечаний к выполненным работам Подрядчика Заказчик в течение десяти рабочих дней, начиная со дня получения Акта, подписывает его и передает его Подрядчику.

5.5 В случае мотивированного письменного отказа Заказчика от приемки работы, Заказчик в течение двух рабочих дней составляет Протокол с указанием перечня недостатков, их объема и сроков их устранения. Если эти недостатки были допущены по вине самого Подрядчика, то устранение недостатков осуществляется за счет средств Подрядчика.

5.6. После устранения Подрядчиком выявленных недостатков, Подрядчик повторно передает Заказчику Акт. Порядок последующего рассмотрения Заказчиком Акта соответствует вышеуказанному.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракте отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1. настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим Законодательством РФ.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере 2 % от общей стоимости работ.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. Если просрочка выполнения работ превысит один месяц, то Заказчик вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке, без возмещения Подрядчику каких-либо расходов или убытков, вызванных таким расторжением настоящего Контракта.

7.5. Заказчик вправе применить штрафные санкции по результатам контрольных проверок в размере до 5% от стоимости выполненных работ за месяц.

7.6. Подрядчик возмещает Заказчику все штрафы, возложенные на Заказчика государственными надзорными органами в связи с некачественным проведением Подрядчиком работ по настоящему Контракту.

7.7. Заказчик также вправе расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

7.7.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения муниципального заказа, указанного в Преамбуле настоящего Контракта;

7.7.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

7.7.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7.7.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.8. Настоящий Контракт может быть досрочно расторгнут одной из Сторон, если другая Сторона существенно нарушает свои обязательства по настоящему Контракту.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

8.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются Арбитражным судом города Москвы.

8.4. К отношениям Сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий Контракт действует с момента его подписания.

9.2. Подрядчик не вправе предавать свои права и обязанности по настоящему Контракту, полностью или частично, другому лицу, без предварительного письменного согласия Заказчика.

9.3. Подрядчик несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.

9.4. Подрядчик представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой стороне в соответствии с Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуется действующим законодательством РФ.

9.7. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:

Муниципальное учреждение «Досуговый центр «Ровесник»

Мичуринский пр-т, д.27

Телефон (495) 9324400

ИНН: 7729564329;

КПП: 772901001;

БИК: 044583001;

р/с: 402044810000000000305 в отделении1 Московского ГТУ банка России г. Москвы 705

л/с: 0390030584680036

Директор

Заляева Гузель Айдаровна

ЗАКАЗЧИК

_______________Г. А. Заляева


Бланк организации

Приложение к Извещению

о проведении запроса котировок

Директору муниципального учреждения

внутригородского муниципального

образования Раменки в городе Москве

«Досуговый центр «Ровесник»

Заляевой Г.А.

«__» _____ 200_ г.

N _________________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив Извещение о проведении запроса котировок на ___________ (предмет запроса котировок, реестровый номер ___________), мы, _____________________________________________,

1. Указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование и местонахождения (для юридического лица); Ф.И.О. и место жительства (для физического лица), банковские реквизиты, контактный телефон;

2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

3. Наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ;

4. Согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в Извещении о проведении запроса котировок______________

5. Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи)_________________________

Уполномоченный представитель

участника размещения заказа ________________ (Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

Дополнительную информацию можно получить по адресу____________________ в рабочие дни с «____» до «____» часов по московскому времени.

Контактное лицо: Ф.И.О__________________; номер контактного телефона __________; адрес электронной почты _________________.